建设工程施工合同是建设工程合同体系中最重要，也是最常见的一种工程合同。那么，基于哪些施工签订的合同属于建设工程合同呢？依据《建筑法》等相关法律规定，建设单位与施工单位为完成商定的土木工程，设备安装，管道线路敷设，装饰装修和房屋修缮等工程项目经商定而签订的合同均属于建设工程合同。......

当事人在工程案件诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具的咨询意见，诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许，但双方当事人明确表示受该咨询意见的除外。其中的缘由是诉讼前出具的工程造价报告具有咨询意见的性质，是未经司法程序审查情况下的第三方意见不具有权威性。......

通过挂靠资质、违法分包、转包承包工程所签订的工程合同是无效的，法律是不保护的。 合同中关于工程款结算方式、支付方式、材料价差调整等与工程款有关的条款，由于是当事人的真实意思表示，因此，仍然作为当事人结算工程款的依据，即使存在低价中标、无利润中标、甚至亏损情形，仍然按照合同约定的金额结算，法律是不给已......

工程诉讼案件的当事人在一审诉讼中应当申请工程鉴定但没有提出申请的或者虽然提出申请但是没有交纳鉴定费用或者没有提供鉴定材料，而没有进行鉴定的，如导致一审判决认定事实不清，当事人可以在二审诉讼中再次申请鉴定。......

工程鉴定的具体内容通常包括工程质量鉴定、工程造价鉴定、修复费用等内容鉴定。 工程鉴定的启动是依据当事人的申请而启动，如根据案情有必要鉴定，但应当申请鉴定的一方当事人通常是指承担举证责任的一方当事人不申请鉴定的，应当承担举证不利的法律后果。承担举证责任的一方当事人申请鉴定，而对方当事人不同意鉴定的，不......

工程鉴定分为诉讼中工程鉴定和非诉讼工程鉴定两种情况。这两种情况除鉴定所处的程序不同之外，两者选定机构的范围也是不同的。 工程诉讼中选定的鉴定机构应当是经受理案件的法院所在省一级高级人民法院指定的鉴定机构，这些鉴定机构无论是在软件还是硬件方面都比较完善，技术水平过硬，具有较高的权威性。而非诉讼中选定的......

建设工程施工过程中，建设单位或者发包方不支付工程进度款的现象时有发生，在此情形下，施工方可以停工并主张工程进度款或解除合同，不建议施工方自行垫资施工。对于垫资施工不返还垫资款的情况，司法实践中通常按照工程款处理，施工方就垫付的资金不得主张利息，除非双方约定了利息。 ......

建设工程施工过程中，建设单位或发包方中途不拨付进度款的现象时有发生，并不罕见。对此情形，建议施工方停止施工并主张进度款，在施工方无过错无违约情况下该种做法通常不会构成违约，而且由于建设单位或发包方基于工期或各施工方工程衔接的考虑，多数会向施工方拨付拖欠的工程进度款的。......

工程造价或称工程价格，由成本(直接、间接成本)、利润(酬金)和税金三部分构成。工程施工合同条款中对于工程价款文字表述不尽相同，出现意见分歧时有发生。 固定总价、综合单价是标准的工程术语，很少发生分歧。有的合同表述为暂定价，在实际施工中，常有工程变更、工程量增减，暂定价的表述通常理解为根据工程量、结合工程......

阶段性工程制约着整个工程的进度，所以必须明确载明其开、竣工时间。施工期间，就施工材料到货晚、机具、机械设备故障、变压器移位、挖断电缆等原因造成的停工、窝工、工期延误问题应当取得工程签证等能够证明事实的书面材料，为今后的工程索赔提供依据； 就其中涉及的隐蔽工程，应当做好中间验收工作，避免二次施工造成的......