律师随笔
发包人强行清场造成损失能否索赔
作者：李芬团队 律师 时间：2013年07月18日
发包人以严重拖延工期为由要求解除合同，承包人任务工期拖延系工程款的拖欠导致，双方不能就退场达成协议的情况下，发包人强行清场，造成材料损失，是否应当赔偿？
根据《合同法》的规定，解除合同应当通知对方，合同自通知到达对方时合同解除。对方有异议的，可以请求法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
发包人解除合同后，应就退场问题与承包人进行协商，不能协商一致的，可以提起诉讼或者仲裁，并申请法院裁定先予执行。无权强制承包人退场。
另外，拖欠工程款的，承包人有权要求顺延工期。
律师提醒：在 甲方拖欠工程款的情况下，承包人应及时向甲方提出工期索赔申请。没有按照规定提起工期索赔，有可能导致索赔权的丧失。
根据《合同法》的规定，解除合同应当通知对方，合同自通知到达对方时合同解除。对方有异议的，可以请求法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
发包人解除合同后，应就退场问题与承包人进行协商，不能协商一致的，可以提起诉讼或者仲裁，并申请法院裁定先予执行。无权强制承包人退场。
另外，拖欠工程款的，承包人有权要求顺延工期。
律师提醒：在 甲方拖欠工程款的情况下，承包人应及时向甲方提出工期索赔申请。没有按照规定提起工期索赔，有可能导致索赔权的丧失。
