【案情】 王某与赵某婚后用夫妻共同财产购买商品房一套，将房屋产权人登记在婚生子王一某名下，现赵某请求离婚，并且要求分割登记在王一某名下的房产。 【分歧】 关于登记在婚生子王一某名下的房产是否属于夫妻共同财产，存在以下两种不同意见： 第一种意见认为，虽然房产登记在王一某名下，但这并不能完全证明房屋的真实产......

【案情】2018年10月，徐某酒后无故对一店面财物进行打砸，后被公安机关查获。公安机关因徐某寻衅滋事给予其十五日行政拘留。经鉴定，被破坏的财物价值为5000元。2019年1月检察机关以徐某构成寻衅滋事罪提起公诉。 【分歧】 对于徐某被行政拘留的十五日能否折抵刑期，存在如下两种不同意见： 第一种意见认为，不能折抵刑期。......

【案情】原告江西某科技有限公司与被告四川某科技有限公司签订货物买卖合同，约定履行地是四川某科技有限公司所在地。履行过程中发生纠纷诉至法院，江西省甲市A县法院作出一审判决。上诉期间，四川某科技有限公司对裁判结果不服，并提出管辖权异议。 【分歧】 关于江西省甲市A县法院对本案有无管辖权的争议而对本案管辖权异......

【案情】甲公司与乙公司签订《综合楼施工合同》，约定甲公司将其综合楼以包工包料的方式，发包给乙公司承建，合同约定开工日期为当年的1月9日，竣工日期为7月20日，工期193天，如不能按期完成，每延误1天扣3000元，延误7天及以上，发包人扣罚承包人总工程款的10%。合同订立后，甲公司于当年的3月16日获准施工，来年的3月20......

【案情】纪某于2017年9月28日在某保险公司投保人身保险1份，投保人、被保险人均为纪某，双方签订了保单，合同约定：基本保险金额120000元，保险期间10年，年交保费8952元，合同保单于2017年10月1日生效。后因纪某未交纳保费，涉案保单在2018年12月1日至2018年12月21日期间为效力待定状态。2018年12月18日纪某至某保险公司办......

近日，江苏省高级人民法院发文表彰2018年度全省法院百篇优秀裁判文书，南通市中级人民法院行政庭报送的（2018）苏06行终711号行政判决书获特等奖。这是该裁判文书继获评第二届全国法院百篇优秀裁判文书、第七届全国行政审判优秀业务成果裁判文书二等奖、全国法院系统2019年度优秀案例分析二等奖之后，获得的又一项重磅荣誉......

【案情】宋某某与王某系夫妻关系，王某以其名义在农行姜堰某支行存有定期存款8万元。2016年1月，宋某某个人因急需资金，想动用王某名下的存款，但又怕王某不同意。于是宋某某为掩盖使用王某名下存单取款的事实，采取复印、剪裁等手段，伪造了王某名下农行存单3张，并将王某名下真实存单进行了调包。2016年1月底，宋某某使用......

裁判要旨提供服务时所使用的物品与该服务间是否存在特定联系，是判断商品与服务是否类似的关键。特定联系的认定一般应以商品与服务间存在天然联系为判断标准，不能仅因提供服务时使用了某商品就认定该商品与服务类似。 【案情】 原告拉扎斯公司系饿了么平台经营者，在第35类及39类服务上享有饿了么等注册商标权。原告通过该......

裁判要旨信息网络传播权侵权案件中被告应赔偿的数额，可依照著作权法第四十九条之规定进行认定。在原告对其实际损失及被告违法所得均举证不能的情况下，法院可行使自由裁量权按照法定赔偿标准进行认定。 【案情】 2018年12月5日，某国际传媒有限公司与原告某文化公司签订《版权授权证明》，确认原告某文化公司取得涉案歌曲......

裁判要旨销售者对其经营的产品比一般消费者应有更高的注意义务，如果销售的侵权产品是三无产品，属于知假卖假，不应当成为专利法第七十条规定的合法来源的抗辩事由。 【案情】 原告源德盛公司于2014年向国家知识产权局专利局申请了名称为一种一体式自拍装置的实用新型专利，专利号为ZLXXXX.0，于2015年获得授权，目前该专利......